【案情介紹】
201×年××月××日心濟(jì)公司（甲方）與七八公司（乙方）簽訂施工合同，工程名稱為××市××區(qū)××路×××號(hào)×××層心濟(jì)公司總部辦公室辦公區(qū)室內(nèi)裝飾施工，建筑面積××××平方米。承包的范圍有裝修設(shè)計(jì)圖紙范圍內(nèi)的裝飾工程、包括但不限于地面工程；吊頂工程及水電安裝工程、門及門五金裝置工程等及附隨的場(chǎng)地清理等工作。承包方式為包工包料。合同工期是××天，自201×年××月××日起至201×年××月××日止，合同價(jià)××萬(wàn)元，履行中可以調(diào)整。合同簽訂之日后××日內(nèi)支付合同價(jià)的××%。
201×年××月××日，心濟(jì)公司向七八公司發(fā)送了主題為“裝飾施工合同（保險(xiǎn)用）”的郵件，七八公司表示無(wú)異議。201×年××月××日，心濟(jì)公司向七八公司發(fā)郵件，內(nèi)容是：“×工，請(qǐng)通知相關(guān)人員不要進(jìn)行施工，我們將盡快就此事進(jìn)一步與貴司溝通。”201×年××月××日心濟(jì)公司再次發(fā)通知給×工，要求終止對(duì)××市××區(qū)××路×××號(hào)×××層心濟(jì)公司總部辦公室辦公區(qū)室的裝修施工，嚴(yán)禁任何未被授權(quán)人員進(jìn)入該樓層。
后七八公司要求心濟(jì)公司按照合同支付工程價(jià)款，心濟(jì)公司拒絕支付，七八公司起訴到了法院。
【法院判決】
原告七八公司與被告心濟(jì)公司裝飾裝修合同糾紛一案，本院立案后，依法適用簡(jiǎn)易程序，開(kāi)庭進(jìn)行了審理。原、被告的委托訴訟代理人到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
七八公司向本院提出訴訟請(qǐng)求：(1)被告支付原告工程款××．×萬(wàn)元：(2)被告支付原告滯納金，自201×年××月××日起，以××，×萬(wàn)元為基數(shù)，按銀行同期貸款利率×，×%計(jì)算至判決生效之日止；(3)被告支付停工損失××××××元及違約金××××××元。
事實(shí)和理由：原、被告簽訂《××市裝修工程施工合同》（以下簡(jiǎn)稱施工合同），約定由原告為被告公司位于××市××區(qū)××路×××號(hào)×××層的心濟(jì)公司總部辦公區(qū)進(jìn)行室內(nèi)裝飾施工，工程范圍為裝修實(shí)際圖紙范圍內(nèi)的裝飾工程，包括但不限于地面工程、墻面工程、吊頂工程以及水電安裝工程、門及門五金裝置工程，承包方式為包工包料。被告應(yīng)于合同簽署之日后十天內(nèi)向原告預(yù)付××%工程款。合同簽署后，原告辦理了《施工許可證》，按約于201×年××月××日進(jìn)場(chǎng)施工。之后，被告于××月××日強(qiáng)行通知原告停工，擅自安排其他人員強(qiáng)行進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)施工，并導(dǎo)致多次報(bào)警。
原告要求被告立即支付約定工程款的××%。
心濟(jì)公司辯稱，本案施工合同不是雙方真實(shí)意思表示，雙方并未達(dá)成合意，該合同是為了辦理保險(xiǎn)而做的。原告并未對(duì)涉案工程施工，被告委托案外人××建筑裝飾工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“××公司”）施工。之前原、被告間有一個(gè)設(shè)計(jì)合同糾紛的案件，判決書(shū)查明，設(shè)計(jì)圖紙?jiān)?01×年××月××日交付給被告，原告在未拿到施工圖紙的情況下，不可能進(jìn)行施工。被告提交的一份證據(jù)顯示，施工時(shí)段原告在本市××街道老年修繕中心有一個(gè)工程，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與本案所涉工程為同一人，原告不存在施工的事實(shí)，也沒(méi)有所謂的損失。被告不同意原告全部訴訟請(qǐng)求。
本院認(rèn)定事實(shí)如下：201×年××月××日，心濟(jì)公司（甲方）與七八公司（乙方）簽訂施工合同。工程名稱為××市××區(qū)××路×××號(hào)×××層心濟(jì)公司總部辦公區(qū)室內(nèi)裝飾施工，建筑面積××××，××平方米。承包范圍是裝修設(shè)計(jì)圖紙范圍內(nèi)的裝飾工程，包括但不限于地面工程、墻面工程、吊頂工程以及水電安裝工程、門及門五金裝置工程等及附隨的場(chǎng)地清理等工作。承包方式為包工包料。合同約定工期為××日，自乙方進(jìn)場(chǎng)之日起計(jì)算，乙方接到甲方書(shū)面進(jìn)場(chǎng)通知后組織進(jìn)場(chǎng)施工。合同價(jià)款金額為××萬(wàn)元整，履行中可調(diào)整。合同簽訂后10天內(nèi)，甲方預(yù)付本合同價(jià)款的××%；工程結(jié)算完畢且乙方就結(jié)算全部金額開(kāi)具發(fā)票后××天內(nèi)，甲方付至結(jié)算價(jià)的××%；質(zhì)保金為工程結(jié)算價(jià)的×%，待質(zhì)保期滿后支付。甲方應(yīng)在進(jìn)場(chǎng)前7天，向乙方提供施工圖紙和施工說(shuō)明×套。乙方按照雙方約定的工程圖紙、施工說(shuō)明、組織計(jì)劃、進(jìn)度計(jì)劃等組織施工，如有變更，均以書(shū)面形式通知對(duì)方。開(kāi)工前甲方向乙方提供施工區(qū)域地下水、氣管道、電纜管線布置圖及其他與本工程有關(guān)的隱蔽工程布置圖，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底，交底應(yīng)經(jīng)雙方確認(rèn)并形成書(shū)面文件。乙方指派×××為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行，保質(zhì)保量按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的事宜。由于甲方原因?qū)е轮型就９こ^(guò)7天的，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工所造成的損失。若甲方未按合同規(guī)定付款，每延誤一天，按應(yīng)付未付金額的銀行同期同種基準(zhǔn)貸款利率付給乙方滯納金。本合同自雙方代表簽字或蓋章之日起生效。同年××月××日，七八公司取得××國(guó)際大廈物業(yè)管理處簽發(fā)的《施工許可證》，載明開(kāi)工日期為201×年××月××日、完工日期為201×年×月××日、裝修承建商（代表×××）、業(yè)主／租戶（代表×××）。系爭(zhēng)工程向××財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司××市分公司辦理保險(xiǎn)，保險(xiǎn)金額××萬(wàn)元。
審理中，心濟(jì)公司提供了201 x年××月××日心濟(jì)公司×××(郵箱地址×××××××@×××××．com)發(fā)給×××(郵箱地址××××××××@ qq. com)的郵件，主題為“裝飾施工合同（保險(xiǎn)用）”，內(nèi)容為“敬啟者：這是給保險(xiǎn)公司用的合同，用正式的合同改的，改成固定總價(jià)合同，兩位是否有異議？”當(dāng)日，×××回復(fù)郵件，“無(wú)異議，請(qǐng)安排打印蓋章，我司盡快辦理相關(guān)保險(xiǎn)”。
201×年××月××日，心濟(jì)公司×××發(fā)主題為“報(bào)價(jià)”的郵件給七八公司×××：“×工：報(bào)價(jià)中除了空調(diào)和消防是暫定價(jià)、窗簾沒(méi)有報(bào)價(jià)在內(nèi)之外，還有什么是暫定的或者不在內(nèi)的？”當(dāng)日七八公司×××回復(fù)：“空調(diào)、消防是暫定價(jià)，活動(dòng)家具、窗簾不含在報(bào)價(jià)中，安防監(jiān)控系統(tǒng)未含在報(bào)價(jià)中，門禁機(jī)考勤不包含，詳細(xì)的內(nèi)容我要和我們預(yù)算碰一下再給你�！�201×年××月××日，七八公司×××給心濟(jì)公司×××發(fā)主題為“關(guān)于設(shè)計(jì)匯報(bào)事宜”的郵件：“×小姐：為推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度，確保貴司如期入駐辦公，關(guān)于貴司中城大廈寫字樓裝飾工程，計(jì)劃于下周安排最終設(shè)計(jì)匯報(bào)，因涉及最終設(shè)計(jì)效果以及相關(guān)施工界面需告知貴司領(lǐng)導(dǎo)決策，請(qǐng)貴司領(lǐng)導(dǎo)撥冗參加。建議安排在下周一、二。施工合同亦請(qǐng)盡快審核�！痢痢��！�
審理中，七八公司也提供了201×年××月××日心濟(jì)公司×××發(fā)給七八公司×××的郵件，主題為“施工”，內(nèi)容：“×工：請(qǐng)通知相關(guān)人員不要進(jìn)行施工，我們將盡快就此事進(jìn)一步與貴司溝通。如有疑問(wèn)請(qǐng)及時(shí)告知。順祝商祺�！�
201×年××月××日，心濟(jì)公司×××再次發(fā)主題為“通知”郵件給七八公司×××，內(nèi)容為：“×工：我司曾于201×年××月××日通知貴司停止施工，并將人員和材料等都從現(xiàn)場(chǎng)撤出來(lái)，貴司當(dāng)時(shí)表示同意，但實(shí)際上貴司的物品一直滯留在現(xiàn)場(chǎng)未撤出。今天（201×年××月××日）早上11時(shí)以后，貴司三名工作人員到現(xiàn)場(chǎng)以封鎖消防門的方式阻礙我司向現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)送材料。我司在此再次通知貴司，終止對(duì)中城國(guó)際大廈27層的裝修施工。我司享有該樓層的使用權(quán)，我司禁止任何非被授權(quán)人員進(jìn)入該樓層。貴司在現(xiàn)場(chǎng)遺留的物品因?yàn)橘F司不愿意取回，我司今日已安排人員全部運(yùn)送到位于××的一個(gè)倉(cāng)庫(kù)，貴司仍需要的，請(qǐng)?jiān)谝粋�(gè)月內(nèi)通知我司（因之前已有告知，故本郵件中不贅述）。如貴司人員再次到我司現(xiàn)場(chǎng)的，我司將要求物業(yè)清場(chǎng)。如影響我司施工的，我司將要求貴司賠償我司的損失，包括但不限于房租和物業(yè)管理費(fèi)。貴司今天對(duì)我司施工的影響，我司將保留向貴司追究的權(quán)利。我司希望貴司在合法合理的基礎(chǔ)上與我司協(xié)商處理后續(xù)事宜。望貴司權(quán)衡利弊，慎重行事�！�
另查明：案外人××事務(wù)所曾向×××人民法院提起訴訟，要求心濟(jì)公司支付本市××路×××號(hào)××國(guó)際大廈××層的××總部辦公區(qū)室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)費(fèi)××××××元及利息。
一審法院查明：201×年××月中旬，心濟(jì)公司與××事務(wù)所簽訂室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)委托合同一份（以下簡(jiǎn)稱“設(shè)計(jì)合同”），約定××事務(wù)所為心濟(jì)公司總部進(jìn)行室內(nèi)設(shè)計(jì)，總設(shè)計(jì)費(fèi)××××××元。
201×年××月××日，××事務(wù)所設(shè)計(jì)師×××向心濟(jì)公司×××發(fā)送了心濟(jì)公司效果圖的三套方案。
同日，心濟(jì)公司×××回復(fù)選方案一。
201×年××月××日，七八公司×××向心濟(jì)公司×××發(fā)送郵件，要求就辦公室設(shè)計(jì)事宜向心濟(jì)公司匯報(bào)。
201×年××月××日，七八公司×××再次向心濟(jì)公司×××發(fā)送了郵件，要求就辦公室設(shè)計(jì)事宜向心濟(jì)公司匯報(bào)。
201x年××月××日，七八公司×××向心濟(jì)公司×××發(fā)送了郵件，將“××國(guó)際消防噴林全”及“補(bǔ)××層暖通”兩個(gè)附件發(fā)送給了心濟(jì)公司。
201×年××月××日，七八公司×××向心濟(jì)公司×××發(fā)送了郵件，將“效果圖”“××層施工圖”“××層暖通”三個(gè)附件發(fā)送給了心濟(jì)公司。
201×年××月××日，七八公司×××向心濟(jì)公司×××發(fā)送了郵件，催討第二筆設(shè)計(jì)費(fèi)。
201×年××月××日，××事務(wù)所將設(shè)計(jì)圖紙、光盤等文件通過(guò)郵寄方式送達(dá)給了心濟(jì)公司。
一審法院認(rèn)為，××事務(wù)所按約履行了設(shè)計(jì)義務(wù)，設(shè)計(jì)合同已履行完畢，心濟(jì)公司無(wú)權(quán)解除合同，應(yīng)按約支付全部設(shè)計(jì)費(fèi)。
據(jù)此判決：心濟(jì)公司于判決發(fā)生法律效力之日起××日內(nèi)支付××事務(wù)所設(shè)計(jì)費(fèi)××××××元并承擔(dān)該款自201×年×月××日起至實(shí)際給付之日止按照中國(guó)人民銀行同期同類人民幣貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算的利息。
一審判決后，心濟(jì)公司不服提起上訴，二審認(rèn)定雙方簽訂設(shè)計(jì)合同因違反法律強(qiáng)制性規(guī)定無(wú)效，××事務(wù)所已按約完成了設(shè)計(jì)任務(wù)，參照合同約定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行折價(jià)補(bǔ)償。
遂判決駁回上訴，維持原判。
以上事實(shí)，有當(dāng)事人陳述，施工合同、施工許可證、保險(xiǎn)單、雙方提供的電子郵件、(××××)×民初字第×××××號(hào)民事判決書(shū)、(××××)×民終字第×××××號(hào)民事判決書(shū)等證據(jù)證明，本院予以確認(rèn)。
關(guān)于施工合同是否實(shí)際履行的爭(zhēng)議點(diǎn)，雙方分別陳述和舉證如下：
(1)七八公司稱進(jìn)場(chǎng)時(shí)間為201×年××月××日，但沒(méi)有收到心濟(jì)公司書(shū)面的進(jìn)場(chǎng)通知。心濟(jì)公司稱七八公司擅自進(jìn)場(chǎng)，從沒(méi)有發(fā)過(guò)進(jìn)場(chǎng)通知。
(2)七八公司提供辦理12張臨時(shí)出入證的工本費(fèi)發(fā)票、押金收據(jù)及伍××、劉××、方××、關(guān)××等人的施工出入證。心濟(jì)公司認(rèn)為發(fā)票和出入證僅能證明辦證，不能證明這些人實(shí)際施工，且方××是同一時(shí)期附近地段另一項(xiàng)目的施工負(fù)責(zé)人，不可能一人負(fù)責(zé)兩個(gè)項(xiàng)目。
(3)七八公司提供了施工合同報(bào)價(jià)匯總表、項(xiàng)目清單與計(jì)價(jià)表、分項(xiàng)工程量清單計(jì)價(jià)表等，心濟(jì)公司認(rèn)為這些表系七八公司單方制作，不予認(rèn)可。
(4)七八公司與心濟(jì)公司一致確認(rèn)心濟(jì)公司并未就該施工項(xiàng)目付過(guò)合同價(jià)款。
(5)七八公司對(duì)其主張的××%工程款的具體已施工內(nèi)容未能舉證、列明細(xì)。
本院認(rèn)為，合同糾紛案件中，對(duì)合同是否履行發(fā)生爭(zhēng)議的，由負(fù)有履行義務(wù)的當(dāng)事人承擔(dān)舉證責(zé)任。七八公司要求心濟(jì)公司支付工程款所依據(jù)的事實(shí)是七八公司實(shí)際履行了雙方施工合同的內(nèi)容，七八公司就合同的實(shí)際履行負(fù)有舉證責(zé)任。
本案施工合同簽訂于201×年××月××日，合同約定工期××日，乙方接到甲方書(shū)面進(jìn)場(chǎng)通知后組織進(jìn)場(chǎng)施工；合同約定的工程價(jià)款為××萬(wàn)元，合同簽訂后10日內(nèi)，甲方預(yù)付本合同價(jià)款的××%；開(kāi)工前應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底，交底應(yīng)經(jīng)雙方確認(rèn)并形成書(shū)面文件。
然而，七八公司對(duì)于書(shū)面進(jìn)場(chǎng)通知、開(kāi)工前現(xiàn)場(chǎng)交底書(shū)面文件、支付首期工程款等履行施工合同的重要事項(xiàng)均未能舉證，更未能提供一般施工合同必備的經(jīng)雙方確認(rèn)的報(bào)價(jià)、預(yù)算明細(xì)。
第一部分，根據(jù)已生效的(××××)×民初字第×××××號(hào)民事判決書(shū)（以下簡(jiǎn)稱設(shè)計(jì)合同糾紛）查明的事實(shí)：(1)×××的身份為××事務(wù)所設(shè)計(jì)師；(2)201×年××月××日×××向心濟(jì)公司發(fā)送三套設(shè)計(jì)方案，同年××月××日至××月××日期間，×××與心濟(jì)公司×××多次發(fā)郵件商討設(shè)計(jì)事宜，并催討第二筆設(shè)計(jì)費(fèi)；(3)201×年××月××日，××事務(wù)所將設(shè)計(jì)圖紙、光盤等文件通過(guò)郵寄方式送達(dá)給了心濟(jì)公司。
第二部分，本案中根據(jù)原、被告提供的×××與×××互發(fā)郵件亦可知：(1)雙方互發(fā)郵件的日期為201×年××月××日、××月××日、××月××日、××月××日、××月××日；(2)201×年××月××日，心濟(jì)公司×××發(fā)給七八公司×××的主題為“施工”郵件，首次提出“相關(guān)人員不要進(jìn)行施工”；(3)201×年××月××日，心濟(jì)公司×××再次發(fā)主題為“通知”的郵件給七八公司×××，要求終止對(duì)××國(guó)際大廈××的裝修施工，嚴(yán)禁任何未被授權(quán)人員進(jìn)入該樓層。
上述事實(shí)經(jīng)對(duì)比后不難得出：原告主張的施工合同履行期間與設(shè)計(jì)合同糾紛中××事務(wù)所設(shè)計(jì)師×××與×××溝通設(shè)計(jì)事宜的時(shí)間段完全重疊，×××是××事務(wù)所的設(shè)計(jì)師，盡管七八公司亦認(rèn)為×××為其公司代表，但設(shè)計(jì)的同時(shí)進(jìn)行施工顯然有違常理。201×年××月××日當(dāng)天，××事務(wù)所將設(shè)計(jì)圖紙、光盤等郵寄給心濟(jì)公司，而心濟(jì)公司發(fā)通知給×××禁止施工，故本院認(rèn)為×××之前郵件中“相關(guān)人員不要進(jìn)行施工”所指向的是××事務(wù)所的設(shè)計(jì)人員。
綜上所述，本院認(rèn)定原、被告簽訂的施工合同雖然成立并生效，但并未實(shí)際履行。
既然××事務(wù)所（×××代表）已就設(shè)計(jì)合同向心濟(jì)公司主張并得到應(yīng)有報(bào)酬，七八公司（×××代表）再就同一時(shí)間段的未能舉證的施工工程量向心濟(jì)公司主張工程款，缺乏事實(shí)和法律依據(jù)，本院不予支持。
依照《中華人民共和國(guó)合同法》第六十條第一款、《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第六十四條第一款、《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第五條第二款的規(guī)定，判決如下：
駁回七八公司的訴訟請(qǐng)求。
案件受理費(fèi)××××．××元，由七八公司負(fù)擔(dān)。
摘自《辯論智慧：民商事訴訟中的法與情》P83-88頁(yè)，法律出版社2018年7月出版。內(nèi)容簡(jiǎn)介：《辯論智慧：民商事訴訟中的法與情》收錄27個(gè)民商事訴訟案例，從【案情介紹】【法院判決】【法與情】幾個(gè)方面透視分析，結(jié)合魏建平律師代理民商事案件訴訟經(jīng)驗(yàn)積累的一些理論、實(shí)務(wù)成書(shū)�！掇q論智慧：民商事訴訟中的法與情》的主要的特點(diǎn)：案例真實(shí)、分析提煉獨(dú)特，對(duì)民商事訴訟相關(guān)法律解讀深刻，對(duì)民商事案件有獨(dú)到見(jiàn)解。
淘寶鏈接：https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z38n.10677092.0.0.11891debLf6IJc&id=573376141859
微店鏈接：https://weidian.com/item.html?itemID=2572636356
